在发展不断提速的社会中，越来越多人会去使用协议书，签订协议书是解决纠纷的保障。一般协议书是怎么起草的呢？这里山草香为大家分享了5篇各种个人担保书的范文，希望在担保书的写作这方面对您有一定的启发与帮助。
担保书 篇一
分行：
根据 （借款人）的申请，贵行同意向其提供外汇贷款（大写） 美元（或其它外币），配套人民币贷款（大写） 元。本保证人同意为该项贷款担保。特此开立本保证书。向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书，担保贷款本金为 元整（大写）。和该贷款项下所发生的利息和费用。
二、本保证书保证归还借款人在 字第 号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位帐户中扣收全部贷款本息，如帐户中存款不足，我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵行同意借款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人：（公章） 法定代表：（盖章）
保证人地址：
保证人开户银行及帐号： 年 月 日
担保保证书 篇二
致长安保证担保有限公司深圳分公司：
鉴于： （以下简称发包人）与 （以下简称承包人）拟就 工程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同约定的义务，承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》；你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为 的《出具分离式保函协议》。我方愿为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保，并向你方作出如下保证：
一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同，主合同无效，本反担保保证书依旧有效。
二、我方的保证责任范围为：银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金额的本金人民币 元整（￥ 元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。
三、我方履行保证责任的方式：当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时，我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任，我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的，你方依据本反担保保证书主张权利当然构成对我方任何相关权利（若有）的有效抗辩。
七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过，符合《公司法》和公司章程的规定。
八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和有效的，并承担相应法律责任。
保证人（公章）：
法定代表人（签章）：
签发日期： 年 月 日
担保保证书 篇三
xxxxxx人民法院：
某某某申请某某某诉前财产保全一案，为防止保全错误给被申请人造成经济损失，我自愿以本人所有的位于房屋一套（房产证号：xxxxxxxxxx）提供担保，并愿意承担担保责任。
附：
1、担保人身份证复印件
2、担保房屋房产证复印件
担保人：
20xx年9月18日
担保书 篇四
出借人：_____________电话：_____________身份证号：__________________
借款人：_____________电话：_____________身份证号：__________________
担保人：_____________电话：_____________身份证号：__________________
鉴于出借人___________于___________年___________月___________日向借款人___________提供借款人民币_________________元(大写：__________________元整)(以下称借款金额)，且双方于___________年___________月___________日就该笔借款签订了借款合同(该借款合同附件后)，依据上述借款合同该笔借款期限为___________，利率为___________。担保人已了解并同意上述借款合同所有条款，应出借人的要求，担保人同意为上述借款提供担保，现向出借人担保如下：_________________
一、本担保人保证借款人全面履行借款合同。如借款人未能按借款合同规定偿付到期应付款项，包括本金、利息、罚息、违约金和赔偿金(以下称“到期应付款项”)，不论由何原因造成，对此到期应付款项的___________%(即相当于借款金额___________%【人民币_________________元】的本金、利息、罚息、违约金和赔偿金)，担保人保证按下述第二条规定承担连带偿付责任和连带赔偿责任。
二、如果借款人未能按借款合同规定如数偿付上述到期应付款项，出借人即有权直接向担保人索偿，而无须先行向借款人追偿或处分抵押品，本担保人保证在收到出借人第一次书面要求还款通知后___________天内，即无条件按通知要求担保人担保范围内的所有款项主动支付给出借人，应支付额计算至本担保人实际支付日。上述要求还款通知书，即作为付款凭证，对担保人具有法律约束力。
三、如果本担保人未能按前条规定期限履行上述担保责任，由此造成的延付利息和出借人的其它经济损失由本担保人承担，担保人不提出异议和抗辩。
四、本担保合同自担保人和出借人签字之日起生效，___________期间为借款合同履行期届满之日起三年。
五、在执行本担保书过程中如有争议，应通过友好协商解决。经协商不能解决的，应向出借人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本担保书正本一式二份，出借人和担保人各执一份。
出借人：_________________(签字或盖章)签订日期：_________________
担保人：_________________(签字或盖章)签订日期：_________________
担保保证书 篇五
担保人：
身份证号：
住址：
被担保人：
身份证号：
住址：
担保事项：深圳市仲裁委已立案受理【深仲受字__第__号】担保人__与__房屋买卖合同纠纷一案，担保人现依法请求贵院作出保全裁定，并提供担保如下：
担保人愿以夫妻共同所有、位于深圳市南山区前海路西鼎太风华社区__的住房一套（房产证号码：__）为担保人自己所提仲裁财产保全申请提供经济担保。并保证，如担保人财产保全申请错误，担保人愿赔偿被申请人因财产保全遭受的全部损失，并承担采取财产保全措施所需全部费用。
此致
深圳市南山区人民法院
担保人：
年 月 日
三人行，必有我师焉。上面这5篇各种个人担保书的范文就是山草香为您整理的担保书范文模板，希望可以给予您一定的参考价值。
最新范文
实现担保物权申请书范例最新3篇09-03
财产保全担保书最新5篇08-30
反担保申请书（最新4篇）08-30
担保公司工作总结【优秀13篇】08-26
贷款担保书（最新12篇）08-25
担保公司工作总结（11篇）08-25
关于财产保全担保书（最新7篇）08-20
融资担保岗位职责优秀8篇08-20
融资担保公司监督管理条例最新3篇08-19